修理合同判决书(十四篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

修理合同判决书篇一

乙方：______________

甲乙双方经友好协商，就设备维修事宜制定此合同，具体相关条款如下：

一、甲方权利义务

1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。

2)乙方在维修过程中需更换配件或其它维修的，需告知甲方同意。

二、乙方的权利义务

1)乙方应向甲方说明收费标准，并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量。

2)乙方维修设备应当国家有关标准、规范，遵守双方约定，保证维修质量。

3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时，应当征得甲方同意，并保证安全性能符合国家的有关技术标准。

4)在合同期内，承修所有设备(如绣花机、电车、冲床机、裁床机)出现质量问题的，乙方应当及时返修，合同外的配件费用可经甲方同意报销。

5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的，乙方应当承担赔偿责任。

6)在维修质量保证期内，承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业，并承担相应的维修费用。

7)设备完成维修后，经甲方验收是否已维修完。

四、双方约定

1)乙方未按时完成维修的，造成甲方生产损失的。应当按照约定标准支付违约金和赔偿由此给甲方造成的损失。

2)甲方无正当理由延迟支付维修费用的，乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金，并有权解除合同

3)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方带来的损失。

4)未经甲方同意，乙方擅自将设备维修工作转托给他人的，甲方有权解除合同，所造成的损失由乙方负责。

五、其它条款

1)本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，达成的协议与合同具有同等法律效力，与国家法律、法规有关规定相悖的，按有关规定执行。

2)本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

3)合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：______________(签字)乙方：______________(签字)

修理合同判决书篇二

修理合同范本

____________有限公司（以下称定作方）与 ___________公司（以下称为承揽方）经友好协商，特此订立以下条款：

第1条定义

“验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表a。

第2条修理项目

项目内容

设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的监督检验。

承揽方应于20__年9月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本2份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第3条修理费

第4条支付

定作方在收到承揽方的发票后，必须按下列期限付给承揽方款项：

设备修复后试车，一个月后如验收合格，则定作方应一次付清人民币32万元。

第5条交货与验收

承揽方应在20__年11月25日前完成设备的修理和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，承揽方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由承揽方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在20__年11月26日起进行。

第6条更改

自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本协议的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备，承揽方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

承揽方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在半年之内出现故障，承揽方负责在收到定作方通知7日内进行调换或修理，由此发生的费用均由承揽方承担。

如承揽方不履行上述保修义务，则应承担定作方由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本合同适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均撤销作废。

修理合同判决书篇三

定作人：签订地点：

承揽人：签订时间：年月日

第一条修缮修理项目、数量、报酬

第二条材料

第三条定作人检验承揽人提供材料的标准、方法、时间及地点：

承揽人检验定作人提供材料的标准、方法、时间及地点：

第四条修缮修理时间从年月日到年月日。

第五条修缮修理项目的技术标准、质量要求：

第六条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：

第七条定作人(是/否)允许第三人完成修缮修理项目的主要工作。

第八条定作人协助承揽人的事项与要求：

第九条修缮修理项目交付时间、方式及地点：

第十条修缮修理项目检验标准、方法及时间：

第十一条定作人在年月日前向承揽人预付材料款(大写) 元。

第十二条报酬与材料费的结算方式及期限：

第十三条保修期限：

第十四条本合同解除的条件：

第十五条违约责任：

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十七条其他约定事项：

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份证号码：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：承揽人

承揽人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份证号码：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：鉴(公)证意见：

鉴(公)证机关(章)

经办人：

年月日

修理合同判决书篇四

____________有限公司(以下称定作方)与 ___________公司(以下称为承揽方)经友好协商，特此订立以下条款：

第1条定义

“验收手册”是指由承揽方提供并由双方确认，供双方检验所修理设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指定作方按照验收手册对所修理的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表a。

第2条修理项目

项目内容

承揽方应于20xx年9月____日之前准备且提交给定作方验收手册草案副本2份。由定作方在____日内审议和同意验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第3条修理费

第4条支付

定作方在收到承揽方的发票后，必须按下列期限付给承揽方款项：

设备修复后试车，一个月后如验收合格，则定作方应一次付清人民币32万元。

第5条交货与验收

承揽方应在20xx年11月25日前完成设备的修理和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时，承揽方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由承揽方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在20xx年11月26日起进行。

第6条更改

为修补瑕疵或改善设备，承揽方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

承揽方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

如承揽方不履行上述保修义务，则应承担定作方由此而引起的一切损失。

第8条其它

定作方

承揽方

年月日

修理合同判决书篇五

合同编号：__________________

委托方：_______________________

法定住址：_____________________

法定代表人：___________________

职务：_________________________

委托代理人：___________________

身份证号码：___________________

通讯地址：_____________________

邮政编码：_____________________

联系人：_______________________

电话：_________________________

传真：_________________________

帐号：_________________________

电子信箱：_____________________

承修方：_______________________

法定住址：_____________________

法定代表人：___________________

职务：_________________________

委托代理人：___________________

身份证号码：___________________

通讯地址：_____________________

邮政编码：_____________________

联系人：_______________________

电话：_________________________

传真：_________________________

帐号：_________________________

电子信箱：_____________________

根据《民法典》、《海商法》等法律、法规的有关规定，委托方委托承修方承担_________船_________工程，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条工程范围

承修方根据委托方提出的《船舶修理工程单》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。

第二条工程价款

根据《修理工程单》，价格暂定价为人民币_________元（大写_________），完工后以实际验收项目结算。

第三条加减帐工程

1.加帐工程应由委托方代表在开工后四分之一的工程期限内，以书面形式向承修方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的10％，且其单项工程不影响工程期限时，则承修方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费的10％，或委托方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程，且其单项工程将影响工程期限时，则按照具体情况，双方可对修理价格和工程期限另行协商确定，并签定补充协议。

2.减帐工程应由委托方代表以书面形式向承修方提出并经双方确认。若承修方对委托方的减帐工程项目已发生了成本费用，则该费用仍应由委托方承担。

第四条工程期限

本船定于_________年_________月_________日进厂，_________年_________月_________日开工，_________年________月_______日完工，工程期限共计_________天，其中在船坞（船排和船台）时间为_________天。

第五条速修费和奖罚标准：

1.按期完工，委托方付承修方的速修费为实际修费的_________％；

2.提前完工，每提前一天，速修费增加实际修费的_________％，但最多不超过实际修费的_________％；

3.延迟完工，由于承修方原因未按期完工，承修方付委托方罚款。每延迟一天的罚款为实际修费的_______％，但最多不超过修费的________％。

第六条修费结帐

1.预付款及进度款

当本合同签字后，按工程总进度分别由委托方向承修方支付如下预付款及进度款：本合同签字后，付工程总价_________％的预付款_________元；进度达_________％时，付工程总价_________％的进度款______元；进度达_____％时，付工程总价_____％的进度款_________元；进度达_________％时，付工程总价_________％的进度款_________元。

2.结算

承修方凭结帐单由承修方开户银行向委托方开户银行托收。委托方应在收到承修方的修理单后，在不迟于七天内将余款一次付清。委托方如对帐单有异议，则应付工程总价的90％，并把异议点通知承修方核对，如委托方需核对项目时，承修方应提供方便。余额应在核对清楚后立即结清。

第七条质量保证

1.本船修理完工验收后，经承修方修复的固定部件保修期为六个月，运动部件保修期为三个月。在保修期内，如属承修方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，承修方应及时予以免费修复。

2.若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由委托方负责。

第八条工程验收

1.本船修理需提交船检局检验的项目应由委托方申请。单项工程修理完工或检验合格，由委托方指派代表签字验收。全部修理工程完工（或码头试验结束）后，由双方代表签署船舶修理完工《总验收书》作为交船的依据。

2.本船修理工程的技术要求和验收标准，按双方签订的《技术协议》执行。在试验和试航中，船检局及委托方提出的属承修方修理工程中的缺陷和遗漏项目，承修方应及时修复和完成。若不属承修方修理工程的范围而又需要承修方修理时，则可按加帐工程处理。

3.本船的码头试验、试航及其他有关试验，经报验合格后，承修方应在_________天内向委托方提供有关证明文件资料。

第九条工程修理

1.在船舶修理施工中拆下的废旧设备、材料及其他物品，除艉轴和推进器外，均应由承修方处理。若属委托方需要的旧件和设备，委托方应在拆卸前以书面形式向承修方提出并须经同意，拆卸后应及时运走。

2.船舶在厂修理期间，非经承修方同意，委托方不得外雇劳动力在船上进行有关工程的修理。在不影响承修方施工的情况下，承修方应支持委托方船员的自修工作。但委托方必须在本船修理工程项目和进度安排以书面形式通知承修方。

第十条消防安全工作

1.船舶进厂、站修理前，应符合下列要求：

（1）油船（包括液化石油气、天然气体船，散装危险化学品液货船）应当按照中华人民共和国船舶检验局制定的《船舶清除可燃气体检验规则》的要求，清除舱内油、气，由船舶检验部门或其认可的机构检验，确认符合消防安全要求并出具检验合格证书。

（2）非油船的燃油、滑油、污油舱（柜）以及与其相连通且无法拆卸的管系，如需动火作业，其要求与油船相同；如不需动火作业，且所装载油料闪点在60℃及其以上的，可不清除存油，委托方应设置明显禁火标志。

（3）船舶的易燃易爆化学危险物品必须清除干净。

修理合同判决书篇六

甲方：

乙方：

甲方委托乙方修理电机，为保证维修质量，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

一、电气部分：

1、在更换线圈时，乙方对线圈的匝间、相间、对地绝缘试验必须按电机线圈所要求的国家行业标准等级进行试验，以确保线圈下线后的质量要求，不得随意更改原装线圈线径的尺寸。

2、电机所用的材料应属国家正品生产厂出品的合格产品。

二、机械部分：

1、在修理过程中，如需更换轴承、防爆接线腔、喇叭嘴、接线板等，乙方必须通知甲方，征得甲方同意后方能更换，所产生费用由甲方负责。

2、除电机定子修理外的修理费在协议中另外协商。

3、潜水泵密封性必须达到原厂出厂要求。

三、空载运行试验：

在电机交付时，乙方面对甲方进行开车运行试验，绝缘达到200mω，试车5分钟以上，各项可试验项目及测试标准合格并提供试验数据报告给甲方进行验收。

四、维修单价：7.5kw以下(含7.5kw)电机，为50元/kw，普通电机按45元/kw，h级绝缘等级的电机140元/kw，特殊电机(指形状特异，如特长或特细及功率小于2kw的微形电机)价格面议。

五、其它约定项目：

甲方送达乙方维修的电机，双方要根据电机的损坏程度及维修难度商定修理时间，如乙方在约定的周期内未按时交货，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理费用总额的1%进行处罚乙方。

六、电机电压等级为：1140v/660v，绝缘等级为f级。

七、运输方式：甲方自提自运，或乙方代为接送，运费甲方承担。

八、付清方式：带款或付款提供，预留货款的10%作为质保金。

九、乙方必须给甲方开具增值税发票。

十、质保期：使用后三个月。

十一、此次修理费用：

合计人民币：玖仟贰佰贰拾伍元整(￥9225.00)

十二、提货时间：货到后5个工作日。

十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然终止。

十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

十五、如有争议双方协商解决，或申请当地仲裁机构解决。

甲方：甲方代表(签名)：日期：乙方：乙方代表(签名)：日期：

修理合同判决书篇七

合同编号：＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿

承揽人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日

第一条修缮修理项目、数量、报酬

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜｜计量｜｜报酬｜

｜修缮修理项目及内容｜｜数量或工作量｜－－－－－－－－－｜

｜｜单位｜｜单价｜金额｜

｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜合计人民币金额（大写）：｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不够用，可以另接）

第二条材料

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜材料｜｜生产｜规格｜计量｜｜｜｜交付｜消耗｜｜｜

｜｜商标｜｜｜｜数量｜质量｜提供人｜｜｜单价｜价款｜

｜名称｜｜厂家｜型号｜单位｜｜｜｜日期｜定额｜｜｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

修理合同判决书篇八

定作人：

承揽人：

第一条修缮修理项目

第二条材料名称商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人提供日期消耗定额材料费单价金额

合计人民币金额 (大写)

第三条材料的检验标准、方法、时间、地点及提出异议的期限：___________

第四条修缮修理时间从_________年______月______日至__________年______月____日。

第五条修缮修理项目的技术标准、质量要求：____________

第六条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：_______________

第七条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_______日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第八条定作人(是/否)允许第三人成修缮修理项目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________

第九条定作人协助承揽人的事项与要求：_____________

第十条修缮修理项目交付的时间、方式及地点：__________________

第十一条修缮修理项目验收标准、方法及时间：__________________

第十二条定作人应在__________年______日______前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)_______________元。

第十三条结算方式及期限____________

第十四条保修期限：__________

第十五条本合同解除的条件：(一)定作人可以随时解除合同，但应有是面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。(二)

第十六条违约责任：___________________违约金或损失赔偿额计算方法：_________

第十七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交苏州市仲裁委员会仲裁。

第十八条其他约定事项：______________________

定作人住所：承揽人住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

修理合同判决书篇九

合同编号：____________________

委托方：_______________________

承修方：_______________________

签订地点：_____________________

签订时间：______年_____月____日

委托方委托承修方承担船修理工程，经双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条?工程范围

承修方根据委托方提出的《船舶修理工程单》，经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。

第二条?加减帐工程

1.加帐工程应由委托方代表在开工后四分之一的工程期限内，以书面形式向承修方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的________%，且其单项工程不影响工程期限时，则承修方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费的________%，或委托方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程，且其单项工程将影响工程期限时，则按照具体情况，双方可对修理价格和工程期限另行协商确定，并签定补充协议。

2.减帐工程应由委托方代表以书面形式向承修方提出并经双方确认。若承修方对委托方的减帐工程项目已发生了成本费用，则该费用仍应由委托方承担。

第三条?工程价款

本船修理费（不含加减帐工程）预定为人民币___百___拾___万___千___百___拾___元，其最终总价按本船完工出厂的实际修理项目结算。

第四条?工程期限

本船定于________年_____月______日进厂，________年____月_____日开工，_______年_____月_____日完工，工程期限共计____天，其中在船坞（船排和船台）时间为___________天。

第五条?工程验收

3.本船的码头试验、试航及其他有关试验，经报验合格后，承修方应在___________天内向委托方提供有关证明文件资料。

第六条?质量保证

2.若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由委托方负责。

第七条?工程修理

第八条?工程付款

1.在本合同生效后，委托方应在___________天内即向承修方支付总修理费的___________%的工程预付款___________万元；在修理进度达到二分之一工程期限时，委托方应向承修方支付总修理费的___________%进度款________万元；余款在完工后___________天内一次结清。若委托方逾期付款，则应按中国人民银行逾期付款的有关规定办理。

2.承修方凭《结帐单》由承修方开户银行向委托方开户银行托收。

第九条?速修费和滞修费

在船舶修理工程提前完工或逾期完工时，双方应向对方支付速修费或滞修费，其计算方法如下：

承修方每提前一天完工，委托方按本船总修理费的______%向承修方另行支付速修费，但其最高金额不得超过总修理费的______%。确属承修方原因而逾期完工，则每逾期一天应由承修方按总修理费的______%向委托方支付滞修费，但其最高金额不得超过总修理费的_______%。承修方应在结帐单中将滞修费自动予以扣除并通知委托方。

第十条?消防安全工作

船舶修理期间的消防安全工作，必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部、中国xx公司________年______月_____日联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。

第十一条?争议的解决

在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，则应将争议提交中国海事_____委员会，按照申请_____时该会现行有效的_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条?其他

1.本合同未尽事项，可由双方另行补充协议，该协议与原合同具有同等效力。

2.本合同自签章之日起生效。

3.本合同正本一式两份，双方各执一份，副本_____份，其中一份送承修方所在地的合同管理机关备案。若双方要求对合同进行鉴证，应在承修方所在地的合同管理机关办理鉴证手续。

委托方承修方

单位名称（章）________?单位名称（章）________

地址：________________?地址：________________

法定代表人：__________?法定代表人：__________

委托代理人：__________?委托代理人：__________

电话：__________?电话：__________

电报挂号：____________?电报挂号：____________

开户银行：____________?开户银行：____________

帐号：________________?帐号：________________

编码：____________?编码：____________

修理合同判决书篇十

甲方：

乙方：

甲、乙双方就甲方委托乙方对甲方的设备进行维修事宜，经协商一致，订立本合同。

一、基本内容

1、乙方承接甲方维修工作，按本合同的约定完成各项内容，经验收合格后交付甲方。

2、维修项目内容：

3、项目施工地点：甲方指定地点;

4、交货期：乙方须在本合同生效之日起日内完成设备的全部维修内容，并调试合格交付甲方使用。

二、合同价格：

1、设备维修项目主要配件及价格(单位：元)

2、合同总价为元，人民币大写金额为：整(含17%税，备件费、设计费、安调、调试、运费、培训、维护费等)，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。

三、结算方式

1、设备维修、维护完毕，经甲、乙双方共同验收合格后，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方开具全额增值税发票;

2、甲方在收到上述发票经审核符合要求后1个月内付至合同总价款的90%，余款作为质保金，在质保期满后支付(无息)。

四、技术要求和技术标准：

1、基本要求：设备维修、维护完毕后，质量稳定可靠，操作方便，满足甲方使用要求。性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。

2、具体要求：

3、技术标准：

五、甲方承担的义务和责任：

1、向乙方提供经甲、乙双方确认的设备维修所必须的技术资料。

2、为乙方提供施工场地并专人配合。

六、乙方承担的义务和责任：

1、乙方向甲方的操作人员提供技术支持;

2、维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对其员工的安全负责;

3、维修中需要的设备等由乙方负责自筹或租赁，所需费用由乙方自行承担。

七、设备维修、安装调试及验收

1、检修过程精度或装配检查，需要有双方项目部门技术人员认可，并作记录;

2、所有更换的备件在装配前，由双方技术人员确认并验收，方可使用;

3、设备维修后，设备的精度、性能，达到使用要求和工艺技术要求;

4、设备检修完毕，乙方自检，准备验收报告，通知甲方验收，甲、乙双方填写“验收报告”;验收中发现的问题，乙方立即整改，直至达到合格要求，最终双方将签署最终验收报告。

八、交货期及质保期.

1、交货期：乙方按合同约定的时间完成全部维修项目，并交付甲方使用;

2、质保期：自签署最终验收报告之日起个月;

3、更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，均由乙方免费负责更换，经甲方通知后，乙方不能按时更换，甲方有权聘请第三方，相关费用从乙方质保金中扣除。

九、验收标准及方法

1、设备验收由甲方负责组织，乙方安装调试人员等参加。组织调试，甲方派出专人配合。

2、按双方签订的技术条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。

3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

4、设备调试由乙方负责，甲方项目负责人及使用单位相关人员参加。

十、违约责任：

1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则支付对方合同总价款的5%作为违约金。

2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天乙方按合同总价的0.5%向甲方支付违约金，违约金从合同总价款中直接扣除。

3、其他违约责任按《中华人民共和国合同法》的规定，双方协商解决。

十一、其它：

1、合同未尽事宜，双方协商解决。如因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未经双方协商同意，不得转让、更改。

4、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

修理合同判决书篇十一

定作人：_______________

承揽人：_______________

第一条修缮修理项目

项目内容报酬

合计人民币金额(大写)________________________

第二条材料材料名称商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人提供日期消耗定额材料费单价金额

合计人民币金额(大写)____________________

第三条材料的检验标准、方法、时间、地点及提出异议的期限：___________

第四条修缮修理时间从_________年______月______日至__________年______月____日。

第五条修缮修理项目的技术标准、质量要求：____________

第六条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：______________

第七条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_______日向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

第八条定作人(是/否)允许第三人成修缮修理项目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________.

第九条定作人协助承揽人的事项与要求：_____________

第十条修缮修理项目交付的时间、方式及地点：__________________

第十一条修缮修理项目验收标准、方法及时间：__________________

第十二条定作人应在__________年______日______前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)_______________元。

第十三条结算方式及期限____________

第十四条保修期限：__________

第十五条本合同解除的条件：(一)定作人可以随时解除合同，但应有是面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。(二)

第十六条违约责任：___________________违约金或损失赔偿额计算方法：_________第十七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，提交苏州市仲裁委员会仲裁。

第十八条其他约定事项：______________________

定作人住所：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

承揽人住所：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：电话：传真：

修理合同判决书篇十二

甲方(定作人)：______________

注册地址：______________

法定代表人：______________

业务代表人：______________

电话：______________

传真：______________

乙方(承揽人)：______________

注册地址：______________

法定代表人：______________

业务代表人：______________

电话：______________

传真：______________

开户银行：______________

帐号：______________

甲方与乙方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，在协商一致的基础上订立本合同，以便双方共同遵守。

一、项目概况：______________

1、项目名称：______________

2、项目地点：______________

3、承揽形式：______________

注：承揽形式包括两种：

(1)一次包死形式也称固定价格承包形式;

(2)以决算确定价款的承揽形式也称可调价格的承揽形式。

二、承揽的内容和范围：

1、本合同乙方承揽的项目内容为：______________

2、本合同项下乙方承揽的材料、设备为：______________

3、乙方按本条1规定的内容完成项目，不得漏项、不得虚报。

4、乙方按本条2规定提供承揽材料、设备、构配件、半成品，在到场时，应向甲方代表出示质量合格证、检验单，并经甲方检验合格后才能用于项目。

5、乙方应保管好上述材料的合格证、检验单，以便项目验收时向甲方提供。

三、甲方设备和提供的材料：______________

1、本合同项下甲方提供的材料为：______________

四、修缮修理期限：(2选1)

1、自本合同生效之日起______天开工，合同工期总天数______天。

2、本合同生效后，以甲方通知之________日起______天开工，合同工期总天数______天。

五、项目质量标准：______________

(标准、行业标准、原出厂标准或双方约定。)

六、合同价款(或预算价款)：______________

金额(大写)：__________________元(人民币).

￥：__________________元。

注：

(1)一次包死的固定价款的项目(第一种承揽形式)合同价款是指乙方完成本合同约定的项目全部内容，并经甲方验收合格或经政府有关验收部门验收合格后的价款，包括工费、管理费和材料、设备价款等款项，该价款不得调整。

(2)第二种承揽形式的项目的预算价款以决算或审计决算为准。

七、图纸：

1、甲方向乙方提供图纸的日期和套数：_____________________。

2、甲方对乙方提供图纸的保密要求：乙方承担图纸保密义务，设计部门要求甲方承担的图纸保密义务，乙方也应承担;乙方未经甲方同意，不得将项目图纸转借、复制给第三人。

3、使用国外图纸的技术要求和费用负担：___________________。

八、甲方义务：

甲方除了履行本合同其他条款规定的义务外，还应履行以下义务：

1、甲方供给乙方所需的水、电、汽、电讯。

2、_____年_______月________日前甲方向乙方提供安装施工图纸和施工有关技术资料。

九、乙方义务：

乙方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：

1、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目转交第三人完成。

2、甲方供给乙方所需的水、电、汽、电讯按表计量，乙方按价付费。

3、乙方负责维修施工区域的临时道路、临时设施。

4、乙方自行负责施工所需的水、电管线的铺设、管理、使用和维修等工作。

5、乙方及时向甲方提供项目进度计划，并按甲方批准或修改后的进度计划实施。

6、乙方应文明施工，在施工时，应尽量避免扰乱甲方及附近单位居民正常的工作和生活秩序，要搞好施工现场环境清洁卫生工作。

7、乙方应做好施工场地交通、环卫、粉尘、防火、施工噪音等工作，并承担由此发生的责任。

8、乙方应科学施工，应严格按照国家规定或行业规定的操作规范进行施工。

9、乙方应安全施工，必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生的工伤事故及安全事故，由乙方负责。

10、乙方应负责已完项目的管理和保护，如有损坏或丢失，应负责维修和增补，直至经验收合格交付甲方。

十、试车：

1、项目完工后，根据项目需要乙方应组织甲方进行项目试车，项目试车应按设计标准和质量要求，在该项目满负荷运转的前提下进行。试车费用由______承担。

2、试车应有项目试车观察期，试车观察期为______天。试车检查主要检验本项目是否适用、好用，是否达到本合同规定的标准。对试车检查出的质量问题，乙方应进行整改、修补、返工直至使该项目达到合同规定的标准。

3、试车合格后，甲方、乙方应签订确认书，经确认后方可转入项目验收程序。

十一、项目验收：

1、项目试车完成后，由甲方根据本合同第五条的内容对项目进行验收。

2、若验收不合格，乙方应整改、修补、返工，直至甲方验收合格。

十二、竣工结算：______________(包死价可不用此条)

1、项目竣工验收合格后，进行项目决算。

2、决算应根据预算和经双方确认的设计变更等合同文件进行。

3、决算方式采用：

3.1如果审计价高于合同价，以合同价作为项目价款。

3.2如果审计价低于合同价，以审计价款作为项目价款。

4、甲方按上述第3条所确定的项目价款向乙方结算。

十三、价款支付：

(存在定金的情况：______________)

本合同生效后____________日内甲方按合同价款的20%向乙方支付定金。验收合格后，乙方开具合法有效的全额发票后____________日内甲方支付合同价款(或决算价款)____%，剩余______%为质保金，______年后付清。

(不存在定金的情况：______________)

甲方验收合格后，乙方开具合法有效的全额发票后____________日内，甲方按合同价款(或决算价款)____%支付给乙方，剩余______%为质保金，______年后付清。

十四、保修：

1、质量保修期为__________年，自验收合格之日起计算。

2、修缮修理项目在质量保修期内发生故障的，由乙方维修并排除故障。乙方在接到甲方通知维修之日起____________日内仍不予以维修的，甲方有权委托第三方进行维修，发生的所有费用在质保金中扣除，若质保金不够支付费用的，乙方应承担全部费用。

十五、违约责任：

1、甲方若不能按本合同规定结算价款的，依法承担相应的违约责任。

2、乙方若违反本合同第二条约定的，应承担相应的违约责任。

3、乙方逾期交付修缮修理项目(包括整改、修补、返工等)的，每日应按合同价款1‰累计计算偿付违约金。

4、本条3约定的违约金不能弥补甲方损失的，乙方应额外补偿甲方的实际损失。

5、若乙方达不到本合同约定的质量标准的，由乙方负责整改、修补、返工，直至达到合同标准。因此而导致交付延误的，按本条3规定承担违约责任，并承担发生的全部费用。若经整改、修补、返工仍不能达到本合同约定的质量标准的，甲方有权单方终止本合同并由乙方赔偿甲方的经济损失。

6、未经另一方书面同意，一方不得单方解除本合同，否则应支付合同总价款____%的违约金，并赔偿经济损失。(约定定金的，双倍返还甲方定金。)

7、甲、乙双方若有违反本合同其他条款的，应承担违约责任。

十六、不可抗力：

1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、并不能克服的和不能避免的对本合同的履行产生影响的事件。

2、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，双方应对是否继续履行本合同、变更或终止本合同达成协议。

3、免除遭受不可抗力一方因不可抗力原因不能履行合同的违约责任。

十七、保险：

乙方负责为施工人员及第三人生命、财产办理保险，并支付保险费。

十八、争议解决：

凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决，协商不成时任何一方均有权诉至法院，无论哪一方起诉，均由施工所在地法院管辖。

十九、乙方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更情况的，必须事先通知甲方，并履行清结义务，甲方有权决定是否终止本合同。

二十、其他约定：

二十一、本合同须经双方盖章，自最后一方盖章之日起生效。未尽事宜应当双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

二十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：______________乙方：______________

修理合同判决书篇十三

合同编号：

定作人：

法定住址：

法定代表人：

职务：

承揽人：

法定住址：

法定代表人：

职务：

签订时间：

签订地点：

第一条修缮修理项目、数量、报酬

┌─────────┬───────┬────────┬───┐

│修缮修理项目及内容│ 计量单位 │数量或工作量│ 报酬 │

│├───┬───┤││

││单价│金额│││

│├───┴───┼────────┼───┤

│││││

├─────────┴───────┴────────┴───┤

│合计人民币金额(大写)： │

└──────────────────────────────┘

第二条材料

本次修缮修理的原材料均由全权采购并由来负责提供，但有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。

(1)材料： ;名称： ;

(2)商标： ;生产： ;

(3)厂家： ;规格： ;

(4)计量： ;质量： ;

(5)型号： ;单位： ;

(6)数量： ;提供人： ;

(7)支付： ;定额： ;

(8)单价： ;价款： ;

(9)消耗： ;日期： ;

第三条材料检验

1. (定作人/承揽人)检验 (承揽人/定作人)提供材料的标准是 ;

2.检验方法为 ;

3.检验时间为 ;

4.检验地点为 ;

5.经检验， (定作人/承揽人)对 (承揽人/定作人)提供的的材料有异议，因在检验日后日内提出异议。

第四条修缮修理时间

修缮修理时间从年月日到年月日。

第五条技术标准、质量要求

修缮修理项目应符合的规定和要求，具体的技术标准、质量要求包括：。

第六条定作人提供技术资料、图纸的时间、方法

1.定作人需要向承揽人提供技术资料、图纸： ;

2.提供的时间为： ;

3.提供的方式为：。

第七条保密要求

1.承揽人应保证对从定作方取得且无法自公开渠道获得的技术资料、图纸的信息予以保密。未经定作方同意，承揽人不得向任何第三方泄露该技术秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。

2.一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第八条定作人 (是/否)允许第三人完成修缮修理项目的主要工作。

第九条定作人协助承揽人的事项与要求：。

第十条交付

修缮修理项目交付时间为： ;交付方式： ;交付地点：。

第十一条验收

1.双方约定由进行本次修缮修理项目的验收工作，并向其支付报酬元，该部分费用由来负担。

2.修缮修理项目的检验标准依据，具体验收时间为。

第十二条预付款

定作人在年月日前向承揽人预付材料款(大写) 元。结算时预付款抵作修缮修理费用。

第十三条报酬与材料费的结算方式及期限

1.本次修缮修理的费用为元(含材料费元，工时费元)，在本合同生效后日内支付元，在本次修缮修理结束并经验收合格后日内将尾款元全部付清。

2.合同双方采取 (现金/转帐/银行汇款)方式进行结算。承揽人需提供修缮修理项目工时费和材料明细表作为核算依据。

第十四条保修期限：

第十五条违约责任

1.承揽人应按本合同约定的维修项目和期限完成修缮修理工作，如无特殊情况，逾期未能完成的，每迟延一日，将按数额承担违约责任;

2.如在修缮修理期间出现修缮修理物毁损或灭失，承揽人应承担相应赔偿责任;

3.如因修理质量问题给定作人造成的损失，承揽人应承担相应赔偿责任;

4.定作人擅自变更或解除合同或超过约定付款期限日，乙方有权单方解除本合同;同时可以要求甲方承担不履行合同的违约责任，违约金按计付;

第十六条变更

本合同任何一方发生分立、解散、破产等事项的因书面通知对方，并告知对方本合同的权利义务继承人。如对方不同意，则方 (是/否)有权解除合同， (是/否)有权要求对方赔偿损失。

第十本合同自双方签字或盖章之日起生效。

第二十二条本合同有效期：自年月日至年月日终止。

第二十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：

(1)提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十四条本合同附件，名称，与本合同具有同等法律效力。

第二十五条本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本份。其它未尽事宜双方协商解决。

定作人(章)：承揽人(章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

签约时间：年____月____日签约时间：年____月____日

修理合同判决书篇十四

合同编号：____________

定作方：________________________

承揽方：________________________

签订地点：______________________

签订时间：______年_____月_____日

一、修缮修理项目、数量、金额、交货期限

二、定作方供料

材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总金额

(注：空格如不够用，可以另接。)

三、修缮修理的质量要求、技术标准

──────────────────────────────────────

四、承揽方对修缮物的负责条件及期限

──────────────────────────────────────

五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

──────────────────────────────────────

六、验收标准方法和期限

──────────────────────────────────────

七、包装要求及包装费用负担

──────────────────────────────────────

八、交(提)货方式及地点

──────────────────────────────────────

九、交付定金预付款数额及时间

──────────────────────────────────────

十、结算方式和期限

──────────────────────────────────────

十一、违约责任

──────────────────────────────────────

十二、如需要提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

──────────────────────────────────────

十三、解决合同纠纷的方式

──────────────────────────────────────

十四、双方协商的其它条款

──────────────────────────────────────

定作方

单位名称(章)

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：承揽方

单位名称(章)

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：鉴(公)证意见：

经办人：

鉴(公)证机关(章)

年月日

(注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿原则)

有效期限：______年______月______日至_____年______月_____日

监制部门：__________________印制单位：__________________

修理合同判决书(十四篇)

修理合同判决书篇一

修理合同判决书篇二

修理合同判决书篇三

修理合同判决书篇四

修理合同判决书篇五

修理合同判决书篇六

修理合同判决书篇七

修理合同判决书篇八

修理合同判决书篇九

修理合同判决书篇十

修理合同判决书篇十一

修理合同判决书篇十二

修理合同判决书篇十三

修理合同判决书篇十四

分类导航

最新范文

最新作文