维修合同判决书(模板九篇)

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

维修合同判决书篇一

乙方：

根据甲乙双方友好协商， 监控系统由泰州镒盛电子科技有限公司进行维修、维护、保养，双方并愿遵守以下条款：

第一条：服条内容

泰州镒盛电子科技有限公司公司（以下简称乙方）为方便甲方（ ），本着为甲方提供有力的技术援助精神，推出非乙方销售暨乙方销售设备保修服务，具体如下：

一、甲方提出申请，经乙方审核设备，填写设备清单，及对所需维护设备做好封

签标志，按年度向乙方缴纳一定的设备维护费，即进入乙方保修服务档案，目前甲方监控系统设备内容包括：16路工控式硬盘录像主机2台，采用诚丰视频压缩卡组装而成；系统中彩色监控摄像机共24只，视频显示部分分别设置于工厂警卫室及总经理办公室，其中警卫室内采用画面分割器、视频分配器及监视器组成的设备显示；总经理办公室采用监控主机及电脑显示器显示。

二、缴纳维护费后，乙方负责为甲方提供监控系统及时保养维护维修服务。（非

乙方销售更换零配件费另计）

三、保修设备如出现各种故障，在甲方通知乙方后，巿区4小时，巿郊24小时，

乙方派专人到现场提供技术支持；如遇问题严重，须送乙方公司维修，乙方将

提供相应的设备交甲方使用。

四、收费标准：

（1）维修维护保养费用

品 种 维护期 单位 数量 单价 总价 备 注

监控系统 1年 套 2 3200 6400

我公司对监控系统实行保养，维护，如更换或安装零配件按市场行价另计费。

ps：

1、每台监控主机搭配十六支摄像机计壹套

2、如未搭配十六支摄像机仍依壹套计费

（2）：合同总值：人民币 陆仟肆佰元整（rmb：6400。00）

（3）：付款方式：

监控系统维护合同在签约后支付合同总金额50%即叁仟贰佰元人民币，余下50%即叁仟贰佰元人民币在20xx年4月10日一次性结清维护款项。

第二条：维护、维修细则

一、 监控主机：

1、 清除主机过滤网

2、 加添cpu散热油膏（每月一次）

3、 检测操作系统

4、 检视电源电压电阻

二、 摄像机暨线路

1、 电源

2、 线路

3、 摄像镜头（不定期）

4、 视频清晰度

三、 以上各项（除注明外）每月定期壹次检测保养（固定日期为每月10号）或通过电话方式、e—mail方式，暨不定期快速维修维护。

响应时间：上班时间段四小时内到达，下班时间段次日早上上班内到达， 公众假期十二小时内到达

四、缴纳维护费后，乙方负责为甲方提供监控系统及时保养、维护、维修服务。人事变动后可免费提供为期三天的教育训练

第三条：维护合约期间

维护期：

自 20xx年 4月 10日起，至20xx年 4月 10 日止，为期 12 月。

第四条：本协议双方盖章签字生效，本协议一式贰份，双方各执壹份。

甲 方：

乙 方：

维修合同判决书篇二

委托方（甲方）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

账号：

开户银行：

甲方盖章：

甲方法定代表人：

委托代理人签字：

日期：

承揽方（乙方）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户银行：

账号：

乙方盖章：

乙方法定代表人：

委托代理人签字：

日期：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对xxx（以下简称业主）在 xx 市 xx 路 xx 号地下室泵房内的水泵设备进行维修保养服务，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

1. 服务项目：水泵设备维修保养。

2. 水泵类型、数量及服务费用水泵类型 服务项目 数量（台） 年维保费用 备注30kw 消防泵 2 台 ￥0.00 元45kw 喷淋泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 消防增压泵 2 台 ￥0.00 元1.1kw 喷淋增压泵 2 台 ￥0.00 元5.5kw 变频控制生活泵 2 台 ￥0.00 元本合同费用总金额（大写）：所有服务范围包含水泵，水泵电气控制柜（含变频器）以及成套中的仪表、保护装置、气压罐等。基中与水泵相连接进、出口阀门，乙方负责维修，保养；因阀门质量无法维修需更换的，则由甲方负责。3. 付款方式3.1 合同签订开始服务后五个工作日内甲方支付给乙方本合同费用总金额的 90％，计人民币（大写）：。

3.2 合同到期时合同设备经业主和甲方共同确认无故障，处于正常运行状态的，甲方在合同到期后五个工作日内一次性付清合同费用总金额的另 10％，计人民币（大写）：。

3.3 乙方承诺已充分了解了合同设备和现场情况，在合同履约过程中，乙方不会提出任何形式的加价或索赔的要求。

4. 服务内容

4.1 日常维护：乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每60 天 1 次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行。每 180 天一次对设备除锈、油漆，对仪表进行计量检定，保证二次供水正常，泵房整洁。对维保设备的安全性能负责。（设备正常是指包括但不限于以下内容：各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合设备技术文件的规定，且温升应正常。）

4.2 保养内容：按国家相关水泵维修保养规范进行。保养后的水泵应达到但不限于以下标准：① 原制造厂家的产品企业标准；② 其它现行有效的相关通用标准。

4.3 乙方应协助业主通过消防年检，负责整改本合同范围的各项内容。

4.4 乙方提供的常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。

4.5 乙方提供全日 24 小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，拨打 xxxxxxxx 应急电话通知乙方从速派遣称职人员处理，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在4 个小时内到达现场处理故障。若故障造成业主停水的，乙方承诺根据已接到的甲方通知，在 3 小时内到达现场处理故障。

4.6 乙方保证维保设备运转率达到或高于 99 。若维保设备在1 个维保年度内低于此运转率时，乙方将按每降低 1 免收维保服务费 1 。设备运转率 365 天 x 24 小时 – 停运时间 x 100365 天 x 24 小时停运时间只包括由于乙方维保原因导致的设备停用时间。

4.7 乙方应针对合同设备的正确使用以及故障的判断和简单处理对业主和甲方相关人员进行培训，以便共同配合做好合同设备的维修保养。

5. 服务期限本合同提供服务的期限为壹年，从 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。

6. 双方责任

6.1 乙方应当具备国家有关规定的水泵维护保养资质，且具有经营水泵维护保养业务的范围。乙方指派的工作人员应当按照国家有关规定具备水泵维护保养资质。

6.2 甲方应为乙方在不违反国家规定和业主管理规定的情况下，提供进行例行保养或紧急修理服务所必要场所的方便。在例行保养或紧急修理服务期间，乙方须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护保养作业人员的作业安全措施等。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。

6.3 乙方应掌握所服务设备的准确信息。当出现不满足设备运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的`义务，并提出整改建议。6.4 在乙方对其服务内容进行服务的过程中，如发现部分机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换，被更换零部件的材料费由乙方承担。乙方提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件。乙方经努力仍无法采购到原厂配件的，经业主和甲方同意，乙方可以采购其它品牌的同型号配件，但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。

6.5 甲方负责合同设备日常管理工作。乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、维护保养日期、配件更换记录、使用建议等。

6.6 乙方对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，乙方应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知甲方，并提出消除隐患建议。

6.7 由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。

7. 合同的生效、变更与终止

7.1 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

7.2 若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

7.3 当出现下列任一情形时，乙方有权终止合同。①若甲方未按本合同之规定期限付款，且未按催告函中规定的付款期限付款，乙方有权终止履行本合同，且暂时免除保养责任。②未经乙方同意已有非乙方雇员或非乙方授权人员对设备进行过维修且使设备状态变化或受损时。但乙方无正当理由停止服务、无法胜任维修项目的除外。

7.4 乙方履行义务不符合国家有关水泵维护保养的规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方赔偿损失的责任。

7.5 在双方均无违约的情况下，双方不能协商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 个月书面通知对方解除合同，双方按合同履行期限结清款项。 7.6 本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

7.7 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，业主备案二份。

违约责任无疑是合同法中最重要的责任形式，性质上仍然属于法定责任。由于违约责任产生于当事人对有效合同的违反，故归之为基于合同的责任。中国《合同法》对违约责任的归责原则的规定，在现时学术界通说的是严格责任原则，体现在《合同法》第107条，该条对违约方承担责任没有规定以违约方的过错为要件。

中国《合同法》规定的违约责任是严格的，违约者获罹责任容易，免除责任困难。因此，十分有必要归纳中国《合同法》所允许的违约免责原因。《合同法》规定的免责原因仅有第117条的不可抗力，意外原因和情势变更都没有成为合同法认可的免责原因。债权人过错当然是免责原因，但《合同法》并没有单独给予规定，在审判实践中，没有可资引用的独立条文，而是体现在各分则条款中。如买卖合同中的延迟受领，运输合同中的包装瑕疵，保管合同中的货物的自身瑕疵等等。因此，《合同法》中法定的免责原因应该是：不可抗力和债权人过错。除法定免责原因外，合同法允许当事人在合同中约定免责条款，这属于约定免责原因。约定的免责条款受到合同法的限制，规定在第39条、40条、53条，以避免当事人以约定免责条款为手段造成合同权利义务的重大失衡，尤其在格式条款中。

补偿责任是相对无效合同中的赔偿责任和合同生效后缔约责任的概括。这一类责任发生在合同有效的背景下，但责任的基础不是合同的约定，而是法律的规定，即对法定义务的违反。但由于以合同有效为背景，所以将之归入基于合同的责任类型。从逻辑上看，补偿责任是介于基于合同责任和基于合同法责任的中间地带。

相对无效的合同，相对于绝对无效而言，受利益损失的当事人有撤消合同的权利，合同在撤消后归于无效，按无效合同处理。但当事人也有选择不撤消合同，让合同有效的权利。合同在不撤消的情况下，合同相对人对受损失的当事人所负的赔偿责任，即称之为补偿责任。只有承认相对无效合同中存在补偿责任，才能解决当事人不行使撤消权时的利益失衡问题，也才能完善合同法第54条规定的当事人“变更权”的内容。有主张相对无效的合同当事人不行使撤消权即无权要求补偿，这种观点不失为一种观点和主张，但是目前难以为审判实践所接受。

补偿责任的另一种情形是合同生效后的缔约责任。缔约过失责任有广义和狭义之分，我国《合同法》第42条规定的缔约过失责任局限在合同订立的过程中，属于狭义的缔约过失，有学者称之为前合同责任。因此，缔约过程中一方当事人因过错导致他人受损失，如果合同不生效或不成立，可以按照合同法第42条规定处理；如果合同成立，受损当事人又选择合同有效，此种情形下的责任不属于合同法第42条规定的缔约过失责任，只能归入我们所主张的补偿责任类型。

安全生产责任书

为贯彻落实国家《安全生产法》，加强本企业安全生产监督管理工作，有效预防生产安全事故的发生，特制定本安全生产责任书。

一、目标要求：

1、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规、规章和本公司的安全生产规定。对辖属内安全生产负全面责任。

2、对员工进行安全生产、消防安全教育，并掌握灭火器材的使用以及发生安全意外时自救、逃生的基本要领。

3、保证各责任范围内的通道畅通、物品堆放规范并符合防塌防火防盗防水安全要求以及各种水、电、气掣阀的按需启闭和下班时的安全检查。

4、新员工、新岗位必须岗前培训合格才能上岗作业，并加强操作规程执行的监管力度，严禁违规操作。

5、担负辖属区突发事件的向上报告、应急处理责任，并随时监控安全隐患，及时作相应整改。

6、公司电工必须定期对消防设施（包括灭火器、消防栓、应急灯、供用水设备）、电源线路与用电器等进行巡查，发现问题及时整改，以保持使用的有效和安全。

7、办公室应保持厂区内安全标识的清楚明白，及时处理各相关报告信息，满足安全设施的补充要求，组织安全检查。

9、值班人员按规定履行车辆、人员、财物的进出及考勤相关控制，履行夜间和节假日巡厂、防盗、防事故等安全保卫职责。

二、考评奖惩

年终将对各签订单位履行安全生产责任制的情况进行考评，对成绩显著的予以表彰，对不履行责任、工作失职或造成安全事故者依照有关规定追究责任。

三、本责任书签订单位：办公室、生产部、车间、仓库、值班室、电工组签订双方各执一份。

注：本责任书除特指单位的条款外，余适用于全部签订者。（本责任书时间上承下接，有效期壹年）

xxxx公司签订单位：

代表：（签名）责任人：（签名）

x年x月x日

维修合同判决书篇三

甲方:________

乙方:________

甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据<中华人民共和国合同法>以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。

一、渗漏维修范围:

二、选用材料:

1、聚氨酯注浆堵漏剂；

2、环氧砂浆；

3、m1500渗透性水泥密实剂；

4、遇水膨胀橡胶止水条；

5、聚氨酯密封膏；

6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆；

7、其它未注明材料

三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案):

1、压力灌注氰凝；

2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂；

3、挤注pu密封膏或安止水条；

4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝；

5、喷涂m1500渗透结晶密实；

6、涂刷2mmpmc-421

四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

五、施工期限:30天，自________年________月________日至________年________月________日止。

六、工程价格及计算方法:

本合同采用总价包干方式，按________元/m2全费用综合单价计算，总计________㎡；

合同总金额为:________元。

全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。

七、付款结算方式:

1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%；

2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%；如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同金额的10%；②乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%；如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%；②乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

八、质量及保修:乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。

九、甲方责任:

1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度；

2、组织对工程交工验收及办理结算。

十、乙方责任:

1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

十一、现场负责人:本工程甲方委派为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

十二、安全方面:在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。

十三、违约责任

1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

十四、争方解决办法:在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(印章):乙方(印章)

法人代表:________法人代表:________

维修合同判决书篇四

甲方：

乙方：

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。

第一条 外包服务范围

（一）服务地点：甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。

（二）服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的修复；含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割；水电开槽、布线、穿线、埋槽。

（三）合同服务期限：

第二条 甲方的主要权利和义务

（一）根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

（二）乙方维修施工期间，甲方予以配合。

（三）按照本合同有关规定，支付承包费用。

第三条 乙方的主要权利和义务

在正式为乙方提供服务前，应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况，包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等，从合同生效起，提供的主要服务为：

（一）全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。

（二）每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次，并填写相应的记录，发现和排除故障隐患，在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估，提出合理化整改或节能建议及可行性方案。

（三）认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。

（四）其他与水电使用、安全相关的工作。

（五）乙方必须提供水电资质证书，并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间，须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定，并接受甲方的安全管理及监督检查。

（六）乙方自带维修的必须工具，并要保证安全性、良好实用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第四条 乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。

第五条 在日常的维护管理中，维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏，给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。

第六条 未征得甲方同意，乙方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。

第七条 费用结算： 乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作，甲方每月支付乙方rmb 元。

第八条 乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

第九条 在合同期内，如乙方不具备水电维护作业资质或能力的，甲方有权解除合同，并不承担任何责任。

第十条 纠纷处理方式：

双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以甲方所在人民法院提起诉讼。第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决，必要时可签订补充条款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同时，需提前1个月书面通知对方。

（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（签字）

维修合同判决书篇五

甲方：

乙方：

甲方：将都匀筑匀大厦2台电梯22层1000kg提升速度

1.6/s生产厂杭州新马电梯有限公司，电梯使用已有十多年，特检所年审时，提出整改如不整改存有安全隐患电梯不得使用，1、增加上行超速安全装置（夹绳器），2、更换全部接触器，3、安全开关，4、控制主电脑板，及其它相关零件（附更换件清单）。

一、工期：收到预付款十天内材料全部到货，现场施工时间六至八天，申报验收。

二、我公司在施工期间应有今后保修单位人员参加检查验收是否按更换清单零部件更换。

三、更换下来的原材料归甲方所有乙方不得运走，施工时甲方电梯管理人员应配合乙方工作，施工期间应保持一台电梯运行。

维修程序

一、更换限速器，安装上行超速。

二、更换控制柜内接触器。

三、更换井道轿厢各安全开关。

四、检查地坑，轿顶各功能达到安全运行，保证年审合

格。

五、更换轿厢对重导靴加油，主机换机油（机油甲方自购）。

六、检查每层厅门、门锁天关，更换部份门下脚，轿门下脚二台均更换，厅门上坎，地坎卫生，机房轿顶井道地坑全面清理卫生。

七、全部维修调整工作完成，电梯投入试运行达到要求后再更换控制主电脑板，全面调试合格由乙方负责填写自检报告由甲方及时申报特检所验收。

八、付款方式：双方签订二台电梯维修合同，预付40000.00元，提供收款收据结算时提供发票肆万元整，维修整改完毕，特检所验收合格，乙方提供发票结清余款合同完成。乙方更换的零部件在正常使用12个月内如有质量不良自然损坏乙方免费负责更换。

本协议具有法律效力，供甲、乙对方共同执行本协议共两份，甲、乙方各执一份。

甲方代表人：年 月 日

乙方代表人：年 月 日

维修合同判决书篇六

甲方：

乙方：

为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

1、工程名称：下水道维修、疏通

2、工程地点：

3、承包方式：大包

1、本合同工期为三十天

2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）

3、预留工程造价的5%，即贰仟肆佰元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

1、乙方必须甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将

赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

维修合同判决书篇七

甲方：温州市亚飞铝窗有限公司金华分公司

乙方：

甲方将所需维修安装交给乙方负责。双方在自愿平等的基础上，友好的达成以下协议双方共同遵守：

1、工程内容：

（1）、行政中心4f内庭院幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共5块，使用活动脚手架安装；

（2）、5#楼8012房及4019房破损幕墙悬窗扇拆除、组装及安装，共2块；

（3）、行政中心南面幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共4块，使用吊车安装；

（4）、行政中心1f南面幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共1块，使用脚手架安装；

（5）、行政中心1f南面地下室光棚破损玻璃拆除及安装，共1块；

（6）、5#楼破损点式圆弧夹胶玻璃拆除及安装，共1块，使用吊篮安装；

（7）、5#楼屋面破损点式玻璃拆除及安装（含增加钢梁1支），（共2块），使用脚手架安装；

（8）、行政中心4f内庭院破损中空夹胶玻璃拆除及安装（含每个洞口增加1支140幕墙立柱），共14块。

以上玻璃清理、打胶及破损玻璃清运工作由乙方负责，吊篮及吊车费用由甲方负责，吊篮搬运由乙方负责。

2、工程单价

a、经双方协商，乙方同意以rmb18000元（大写：壹万捌仟元整）包干以上工作内容。

b、5#楼圆顶网架玻璃光棚原胶缝割除、清理及注胶、清理按30元/平方米。

c、玻璃垃圾清运费1500元。

3、质量要求：乙方要按照甲方提出的要求保质保量完成，如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方全部承担，工期不顺延。如需有变动甲方应提前72小时通知乙方，否则造成的损失由甲方承担。

4、乙方无条件服从甲方现场负责人的管理，严格遵守施工现场的各项规章制度，如有安全事故发生，乙方自行负责。

5、付款方式：待工程验收合格后一次性付全款。

6、甲方为乙方提供便于施工的场地。并负责协调与施工方的关系。

7、本工程玻璃属于易碎品，安装完成后乙方应立即通知甲方，甲方在2日内派人验收，验收合格完后玻璃有破损现象由甲方负责，反之未验收合格之前玻璃有破损现象由乙方负责。

8、本协议一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章生效。

甲 方：温州市亚飞铝窗有限公司 乙 方：

金华分公司

负责人：负责人：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

维修合同判决书篇八

供方:

受理编号:

需方: 签订地点:

签订时间: 年 月 日

一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。

二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理方法、收费金额

差旅费：

上门服务费：

合计金额(大写)：

三、维修方式、维修地点：_____________________________________________

四、修复设备的交付方式、地点：_____________________________________________

五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。

六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修。

七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。

甲方：（盖章） 乙方：

负责人签字： 负责人签字：

日期： 日期：

维修合同判决书篇九

1、 工程名称：省煤器防磨喷涂

2、 施工地点为：内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂露天库房南侧

3、 工程总造价：1780元/㎡*66.03m=117533元

大写：壹拾壹万柒仟伍佰叁叁元 （含17%增值税）

4、 工程日期：20xx年2月10日 ――20xx年2月18日 2

5、 施工内容：负责省煤器做防磨喷涂施工

1、 本工程费用包括材料费、人工费、装卸费、运输费、劳保费、工器具费用、17%增值税专用发票费、保险及管理费等与合同有关的费用。

2.结算方式：工程开工前预付工程款20000元整（贰万元整），工程结束后使用三个月验收合格，付款20000元（贰万元整）、第四个月付款20000元（贰万元整）、第五个月付款20000元（贰万元整）第六个月付款19903元（壹万玖仟玖佰零叁元整），剩余15%为质保金的17630元（壹万柒仟陆佰叁拾元整）。

3、质保期：质保期为两年，两年内不允许出现裂纹和发生表面脱落现象。质保期内因乙方施工的技术和材料等因素造成的质量问题，乙方负责无偿进行修复，如影响甲方的生产及造成甲方损失，甲方可根据损失情况扣除质保金。

1.乙方必须按照国家、行业有关规程、规定以及《建筑安装工程质量检验评定统一标准》为施工、验收标准。并接受甲方代表的监督。

2、本工程技术要求及质量标准：

（1）、验收依据《技术协议》要求为质量标准。

（2）、涂层均匀一致、平整光滑、无裂纹、无气孔、脱落、融化缺陷。

（3）局部抽检涂层厚度达到技术协议要求。

3、施工过程中的重点质量点，必须办理检查与验收手续后再进行下一步工序。

4、甲、乙双方应及时验收，不合格返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、由于乙方提供的材料不合格而影响施工质量，其造成的损失由乙方承担，工期不予顺延。

6、乙方在施工中出现质量事故，应及时汇报甲方，必要时汇报当地质量监督部门，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

1、甲方职责和义务

（1）、明确甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程的安全、质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其它事宜。

（2）、协助乙方人员到事业部办理相关进出厂证件，充分提供作业所需要的工作条件。

（3）、为乙方人员工作提供施工场地以及所需的电源接口，并说明使用注意事项。

（4）、负责通知乙方确定的施工时间，如有变动需提前三天通知乙方。

（6）、负责对乙方作业人员进行区和生产车间有关规章制度、安全注意事项的详细交底，合理地安排施工任务，并承担相应的管理责任。

（7）、施工期间，甲方随时检查乙方施工情况，对于发现的管理问题、安全问题、质量问题，给予警告或制止，同时有权对乙方进行处罚。

2、乙方职责和义务

（1）、指派乙方驻工地代表，负责合共履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同内容，解决由乙方负责的各项事宜。按甲方要求派出技术人员参加整体施工工作，不得影响甲方检修进度。

（2）、工作前乙方必须到甲方安全环保部进行安全教育，签订安全协议。

（3）、乙方对派出人员进行入厂安全质量教育，使所有派出人员严格遵守厂区和生产单位的各项规章制度及有关安全规定，并负责相关的质量安全和职业健康管理责任和义务；因乙方人员不服从甲方管理而影响甲方生产的，按甲方损失程度追究乙方责任。

（4）、乙方在现场施工过程中造成的人员伤害等事故，责任由乙方自行承担。

（5）、乙方严格按照合同施工技术要求进行维修，保证维修质量和工期，如因乙方施工质量、技术问题及工期给甲方造成生产损失的，乙方必须承担相关责任，同时甲方有权对乙方进行处罚。

（6）、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原有建筑物建构及各种设备管线。

（7）、全部工器具、吊具及机具由乙方自行解决。

（8）、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（9）、乙方必须指定专职安全员，施工工中发生安全事故，由乙方负责。

(9)、工程结束后，产生的拉圾必须清理保持现场清洁。

1、争议解决方式

（1）、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如不能达成一致意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

（2）、涉及本合同的所有债权、债务未经双方协商一致，不得转让给第三方。

2、合同生效

（1）、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字，并加盖合同章之日起生效。

（2）、本合同一式四份，以中文书写，甲方两份，乙方两份。

（3）、合同签订地点：

（4）、合同签订日期